一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列施工内容中,不属于特种设备监督检查范围的是()。

A.电梯安装

B.起重机械安装

C.压力管道安装

D.锅炉风道改造

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:特种设备包括:锅炉.压力容器(含气瓶).压力管道.电梯.起重机械.客运索道.大型游乐设施.场(厂)内专用机动车辆，以及法律.行政法规规定适用特种设备安全法的其他特种设备。

第1题:·根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是()。

A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课

B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同权利义务的转让。选项AC错，债务转移需债权人同意;选项B正确，债权转让只须通知债务人，而无须债务人同意。选项D错误，监理合同依法不得转让。

第2题:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的根据。

A.市场的平均价格

B.类似项目的结算价格

C.双方签订的备案合同

D.双方达成的补充协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是签订合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

第3题:在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在()提出。

A.首次开庭前

B.收到传票之日起7日内

C.举证期满前

D.庭审结束前

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是仲裁法。

第4题:招标人的下列行为中，属于投标人串通投标的是()。

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

C.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

正确答案:查看最佳答案

第5题:监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当()。

A.要求施工单位整改

B.要求施工单位停止施工

C.向安全生产监督行政主管部门报告

D.向建设工程质量监督机构报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。本题中监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改。

第6题:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位资质不良行为的是()。

A.以他人名义投标

B.允许他人以本单位名义承揽工程

C.违法向他人分包工程

D.转让安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建筑市场施工单位不良行为记录认定标准共分为5大类，AC选项属于承揽业务不良行为，D选项属于工程安全不良行为。本题选项中只有B选项属于资质不良行为。

第7题:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为()

A.提交验收报告之日

B.建设工程完工之日

C.转移占有建设工程之日

D.竣工验收合格之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。P110.

第8题:(1)对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.采购人依法能够自行建设.生产或者提供

D.受自然地域限制的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标:需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。

第9题:劳动者解除劳动合同，应当提前()以书面形式通知用人单位。

A.7日

B.10日

C.30日

D.60日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《劳动合同法》第37条规定，劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。

第10题:不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是()

A.债务人先履行合同

B.债权人先履行合同

C.双方同时履行合同

D.无先后关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。

第11题:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜问进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须()。

A.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明

B.有市级以上人民政府或者其有关主管部门的证明

C.向县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报

D.向市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

第12题:某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由()。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:因为该工程已经竣工验收，所以，保险人不再对其发生的损失承担责任，该损失应该由投保人自己承担。

第13题:关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()

A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业。

C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查二级建造师执业岗位范围。教材P69。A项跟项目规模无关，B项不得同时在两个企业执业，D项缺少建设单位同意。

第14题:根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解协议签订地

D.调解组织所在地

正确答案:查看最佳答案

第15题:下列情形中，当事人不享有法定解除权的是()。

A.运输建材的货车途中遭遇泥石流，货物全部损毁

B.施工合同签订后，承包人向发包人明确表示届时将不履行合同

C.发包人拒不支付工程款，承包人催告后仍不支付

D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《合同法》规定:有下列情形之一的，当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当时事一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(4).当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。

第16题:施工企业的项目负责人应当对()负责。

A.本单位的安全生产

B.建设工程项目的安全施工

C.本单位安全生产所需资金

D.危险性较大的专项施工方案确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。

第17题:根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是()。

A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产

B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产

C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人

D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。首先是对象不同，其次是方式不同，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人。

第18题:根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目竣工总结算的审查人是()。

A.发包人

B.总承包人

C.同级审计部门

D.同级财政部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。

第19题:注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。

A.泄露商业秘密的

B.对设计变更有异议的

C.经常外出参会的

D.拒绝执行监理工程师指令的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P106

第20题:未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此承担()责任。

A.侵权

B.违约

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让和消灭。未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担违约责任。

第21题:在代理关系中，()承担民事责任。

A.代理人对自己的行为

B.被代理人对代理人的代理行为

C.代理人对第三人的行为

D.被代理人对第三人的行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民，事法律行为。被代理人对代理人的代理行为承担民事责任。

第22题:关于劳动合同效力的说法，正确的是()。

A.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效

B.存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效

C.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用人单位如果变更名称.法定代表人.主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以最后一方签字或者盖章的时间为准。

第23题:分包人要求总承包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有应付工程款200万未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法，正确的是()。

A.起诉讼有法律依据

B.只能以总包人的名议起诉

C.只能起诉总包人

D.属于行使代位权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是代位权

第24题:某建筑公司投保一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体不能为同一人的是()。

A.投保人与受益人

B.保险人与投保人

C.投保人与被保险人

D.投保人.被保险人和受益人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查保险合同的当事人。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人可以简单理解为与保险人签订保险合同.缴纳保费的人，保险人就是保险公司。在保险合同履行过程中还会涉及被保险人和受益人，这三个主体的关系存在如下形态:第一，三者为同一个主体，比如甲为自己投保.被保险人和受益人都约定为甲自己;第二，三个主体都不同，比如甲为自己女儿(被保险人)投保，受益人为甲的妻子;第三，三个主体中有两个重合，比如甲为自己买保险，受益人为甲的女儿，此时投保人和被保险人就是同一个人。综上，在上述四个主体中，只有保险人(保险公司)与其他三个主体是不能重合的，所以本题选B。

第25题:下列情况属于发生不当得利之债的是()。

A.施工单位向工人支付奖金

B.施工单位为工人办理工伤保险

C.施工单位为工人发放防暑降温费

D.建设单位因计算错误多支付给吴某三天工资

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。

第26题:《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为()。

A.6个月的统筹地区上年度职工月平均工资

B.12个月的统筹地区上年度职工月平均工资

C.6个月的职工本人工资

D.12个月的职工本人工资

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资。

第27题:某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用，按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在()前，将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。

A.2006年9月30日

B.2006年10月15日

C.2006年11月15日

D.2006年12月15日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在工程竣工验收合格之日起15日内履行工程竣工验收备案手续。

第28题:建设单位于2014年1月15日申请领取了施工许可证，但因受政策风险影响，工程于2015年1月22日才决定开工，则建设单位()。

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应当报发证机关重新核验施工许可证

D.应向发证机关重新申请领取施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于此题，很多学员可能会错选C选项，把考点引到中止施工和恢复施工这方面来，这就掉进了陷阱里。而实际上，恢复施工的前期是中止施工，而中止施工的前提是已经开工，而本题明确说明没有开工。因此，根本不存在中止施工和恢复施工的问题，而是施工单位申领施工许可证后法定开工期限。建设单位应当自申领施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废纸。本题中，超过9个月，因此决定开工后，应当重新办理施工许可证。

第29题:关于竣工验收，下列说法正确的是()。

A.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收

B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告

C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收

D.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》第十六条规定:“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计.施工.工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》第六条规定，工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请程竣工验收。

第30题:根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护.文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。

A.60%

B.90%

C.70%

D.80%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:投标方安全防护.文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。

第31题:根据《民法总则》，施工单位的项目经理属于施工单位的()。

A.委托代理人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.职务代理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理部无独立法人资格，项目经理与施工单位之间是一种委托代理关系，所以选项A正确。

第32题::根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。一个月内，向发

第33题:下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。

A.建设行政主管部门处理的行政争议

B.劳动争议

C.农林承包经营合同争议

D.建设工程施工合同争议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民.法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;对于婚姻.收养.监护.扶养.继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。P303

第34题:建造师执业资格注册有效期一般为()年。期满前3个月应持证到原发证机构办理再次注册手续。

A.1

B.3

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建造师执业资格注册有效期一般为3年

第35题:根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是()。

A.建设.施工.监理

B.设计.施工.监理

C.建设.设计.施工

D.建设.设计.监理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是节约能源法违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定，设计单位，施工单位，监理的那位违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。参见教材P186

第36题:关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.检测数据和检测报告仅供施工企业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构，正确；B检测报告经检测人员签字.检测机构法定代表人或其授权的签字人签署，所以不要求必须是法定代表人签署；C检测机构是具有独立法人资格的中介机构；D根据《建设工程质量管理条例》，涉及结构安全的要检测，所以不仅仅是参考。P272

第37题:某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在()小时内赶赴工地现场。

A.12

B.24

C.48

D.36

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

第38题:当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，第三名仲裁员由()。

A.仲裁委员会主任直接指定

B.已确定的2名仲裁员共同指定

C.当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定

D.仲裁委员会主任兼任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。

第39题:建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于()。

A.法定代理

B.表见代理

C.委托代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。

第40题:某施工企业按时缴纳工伤保险费，工程施工中2名工人受到事故伤害。但该施工企业未在规定时限内提交工伤认定申请，在此期间发生的工伤待遇等有关费用的负担者是()。

A.工伤职工个人

B.用人单位

C.工伤职工和用人单位

D.社会保险部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未在规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合《工伤保险条例》规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。

第41题:南于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出54000元现金，储户没有表态便离开现场，下午结帐时银行发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可能有问题，根据住址找到该储户，则储户的行为属于()。

A.不当得利

B.无因管理

C.合同

D.侵权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不当得利是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。

第42题:在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。

A.规划

B.设计

C.施工

D.验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察.设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工.监理.验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。建设项目规划审查机关.施工设计图设计文件审查单位.建筑安全监督管理机构.工程质量监督机构的技术人员必须熟悉.掌握工程建设强制性标准。

第43题:关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是()。

A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更

B.合同变更与工程变更范围一致

C.合同变更协议自签字之日起生效

D.发包人可依据其单方以上变更合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人协商一致，可以变更合同。法律.行政法规规定变更合同应当办理批准.登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。

第44题:张三和李四合同纠纷申请仲裁。二人各选定一名仲裁员，首席仲裁员由其共同选定。仲裁庭合议时产生了三种不同意见，仲裁庭应当()作出裁决

A.按多数仲裁员的意见

B.按首席仲裁员的意见

C.提请仲裁委员会

D.提请仲裁委员会主任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(1)仲裁裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。(2)仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出

第45题:下列关于专利的说法，错误的是()。

A.发明专利权的期限为20年

B.专利包括发明.实用新型和外观设计

C.实用新型专利权的期限为10年

D.实用新型专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:外观设计的专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件。授予专利权的条件属于新增内容。

第46题:张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是()。

A.提起反诉

B.提出和解

C.提出管辖权异议

D.部分变更诉讼请求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核点为诉讼代理人的特别授权范围。根据最高人民法院的司法解释，在授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权的情况下，不能认定诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。而提出管辖权异议则是诉讼代理人的基本权利，无须特别授权。

第47题:公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少()组织一次演练。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练。

第48题:下列民事行为属于代理的是()。

A.由于事务繁忙，甲委托王某代其邀请张三赴宴

B.乙雇佣李四为其修缮房屋

C.丙委托中介为其征婚

D.丁企业委托律师事务所代其办理营业执照

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。

第49题:关于担保的说法，正确的是()。

A.担保是用益物权的一种

B.担保的目的是保障特定债权实现

C.担保合同是主合同

D.反但保不适用《担保法》的规定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保与担保合同的规定，选项A,用益物权包括土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权和地役权。选项C，担保合同是主合同的从合同，参见教材P29-30

第50题:施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人

D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员集中中毒

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，意外伤害保险费由()支付。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.建设单位与总包单位共同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。《建设工程安全生声管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

第52题:下列情形中，投标人中标有效的是()。

A.投标人给予招标人金钱获取中标

B.投标人在投标书中表面给予招标人折扣获取中标

C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标

D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

正确答案:查看最佳答案

第53题:投标人对开标投诉的，依法应当先向()提出异议。

A.评标委员会

B.纪律检查委员会

C.有关行政监督部门

D.招标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对资格预审文件.招标文件.开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。

第54题:关于共同承包的表述中，不正确的是()。

A.共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利.义务以及相互合作等条款

B.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同

C.不同资质等级的单位不得实行联合共同承包

D.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是共同承包。大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利.义务以及相互合作.违约责任承担等条款。

第55题:根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是()。

A.录音录像材料

B.建筑材料样品

C.工程质量鉴定报告

D.施工合同

正确答案:查看最佳答案

第56题:投标有效期的起始时间是()时。

A.发售招标文件

B.投标截止

C.评标结束

D.发出中标通知书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送到投标地点；在截止时间后送到的投标文件，招标人应当拒收。

第57题:下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是()。

A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期

B.施工图纸未经审查批准不得使用

C.建设单位提供的资料应真实.准确.齐全

D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。而不是开工后。

第58题:关于履约保证金的说法，正确的是()

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表达

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%,招标人要求中标人履约保证金的，中标人应当提交，P87

第59题:除()之外，投标文件有下列情形的，招标人不予受理。

A.逾期送达

B.未送达指定地点

C.未按规定格式填写

D.未按招标文件要求密封

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国《招标投标法》规定，投标文件有下列情形的，招标人不予受理:1.逾期送达;2.未送达指定地点;3.未按招标文件要求密封;4.未通过资格预审。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有()

A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责

B.施工总承包单位对施工质量负责

C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责

D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任

E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是总承包单位与分包单位的连带责任，对于才来哦的采购，谁采购谁负责，所以A正确，建筑法第十五条:建筑工程实行总承包的，工程质量由于工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任，分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

第61题:下列情形中，人民法院应该再审的有()

A.管辖错误的

B.剥夺当事人辩论权利的

C.缺席判决的

D.原判决超出诉讼请求的

E.审判庭组成不合法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:人民法院应当再审的有:违反法律规定，管辖错误的；违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的；未经传票传唤，缺席判决的。ABC阐述不全面。

第62题:建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。

A.有第三方介入

B.简便易行

C.能较经济及时地解决纠纷

D.有利于维护双方的长期合作关系

E.调解协议均不具有强制执行的效力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求，以法律.法规.政策或合同约定以及社会公德为依据，居中调停，对纠纷双方进行疏导.劝说，促使其互谅互让，自愿协商达成协议，解决纠纷的一种方式。

第63题:关于无效合同的说法，正确的有()

A.无效合同不具有违法性

B.无效合同具有违法性

C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力

D.无效合同自订立之时就不具有法律效力

E.无效合同可能会损害社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是无效合同。无效合同是指合同虽然已经成立，但因合同内容或者形式违反了法律，行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受法律保护的合同。无效合同的特征是:具有违法性；具有不可履行性，自订立之时就不具有法律效力。

第64题:(1)下列行为构成侵权之债的有()。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B.路人帮助把受伤工人送至医院

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:侵权:公民或者法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的权利。建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人.管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。(2)建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位.施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。(3)从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。

第65题:某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有()

A.诉讼终结

B.当事人解除委托

C.代理人辞去委托

D.委托代理人死亡

E.委托代理人有过错

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托代理权可以因诉讼终结，当事人解除委托.代理人辞去委托.委托代理人死亡或丧失行为能力而消灭。

第66题:下列选项中可以适用专属管辖的纠纷有()。

A.房屋买卖纠纷

B.土地使用权转让纠纷

C.建设工程合同纠纷

D.公益捐款合同纠纷

E.行政奖励合同纠纷

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题涉及的考点是专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。

第67题:根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。

A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的

B.用人单位被吊销营业执照.责令关闭.撤销的

C.以欺诈.胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的

D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(一)以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；(二)用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的；(三)违反法律.行政法规强制性规定的。P132

第68题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。

A.经检验未达到安全技术标准规定的

B.属于国家不鼓励使用的

C.没有完整安全技术档案的

D.安全保护装置齐全有效的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租.使用:①属国家明令淘汰或者禁止使用的；②超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；③经检验达不到安全技术标准规定的；④没有完整安全技术档案的；⑤没有齐全有效的安全保护装置的。P257

第69题:关于劳务派遣的说法，正确的有()。

A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位

B.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记

C.除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

D.劳务派遣用工只能在临时性.辅****或替代性的工作岗位上实施

E.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有()

A.完成建设工程设计的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件。选项D.有勘察，设计，施工，工程监理等单位分别签署的质量合格文件;选项E.有施工单位签署的工程保修书。P278

第71题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。

A.项目名称

B.施工场所和期限

C.产生噪声的原因

D.可能产生的环境噪声值

E.所采取的环境噪声污染防治措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。P175

第72题:甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行。银行同时要求甲提供担保，未约定保证方式，借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权()。

A.直接变卖该工程

B.直接转移占有该工程

C.直接与甲协议以工程折价受偿

D.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿

E.直接要求保证人代为清偿债务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:下列责任中，属于行政处罚的有()。

A.罚金

B.责令停产停业

C.暂扣或者吊销执照

D.行政拘留

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程行政处罚的种类及承担方式。行政处罚有:警告.罚款.没收违法所得.没收非法财物.责令停产停业.暂扣或者吊销许可证(执照).行政拘留。

第74题:根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故的等级划分报考()。

A.一般事故

B.较大事故

C.严重事故

D.重大事故

E.也别重大事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:特别重大事故.重大事故.较大事故.一般事故。P232

第75题:法律关系的变更，是指法律关系的()发生变化。

A.主体

B.内容

C.客体

D.事件

E.行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:民事法律关系的变更是指构成民事法律关系的三个要素发生变化。

第76题:下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有()。

A.逾期送送达的

B.投标人未提交投标保证金的

C.投标人的法定代表人未到场的

D.未按招标文件要求密封的

E.投标人对招标文件有异议的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。P84

第77题:根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。

A.本人已经进行失业登记，并有求职要求的

B.非因本人意愿中断就业的

C.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的

D.本人应征服兵役的

E.人本已失业，有身份证明的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金:(1)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的;(2)非因本人意愿中断就业的;(3)已经进行失业登记，并有求职要求的。

第78题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列表述中，符合施工现场临时设施的安全卫生要求的有()。

A.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求

B.职工的膳食.饮水.休息场所等应当符合卫生标准

C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证

D.施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

E.施工单位应当将施工现场的办公与作业区合并设置

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑考试题库--2022版全国二级注册建造师题目请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是施工现场临时设施的安全卫生要求。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的办公.生活区与作业区分开设置，并保持安全距离;办公.生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食.饮水.休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

第79题:《建筑法》规定，施工单位偷工减料.使用不合格的材料.构配件和设备的，应承担的法律责任包括()。

A.责令改正，处以罚款

B.情节严重的，停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书

C.吊销营业执照，退出建筑市场

D.对质量不合格工程负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失

E.构成犯罪的，依法追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。