[点击进入2021年安徽省二级建造师试题]
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于垫资的说法,正确的是()。
A.法律.行政法规明确禁止垫资行为
B.垫资的法律性质是工程欠款
C.当事人约定垫资利息的,其利率最高为同期银行贷款利率的4倍
D.当事人对垫资利息未作约定的,法院不予支持利息
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。
第1题:下列法律后果中,属于民事责任承担方式的是()。
A.解除合同
B.继续履行
C.罚款
D.合同无效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:民事责任包括违约责任和侵权责任,其中违约责任包括:继续履行;采取补救措施;赔偿损失;违约金;定金。侵权责任包括:停止侵害;排除妨碍;消除危险;返还财产;恢复原状;修理.重做.更换;消除影响恢复名誉;赔礼道歉。P35
第2题:某建设项目提交投标文件的截止时间为2015年9月10日上午9点,某施工企业因堵车于2015年9月10日上午9点15分将投标文件送达。则依照法规规定,招标人的正确做法是()。
A.招标人应当拒收
B.经招标办审查批准后,该投标有效,可以进入开标程序
C.经其他全部投标人过半数同意,该投标可以进入开标程序
D.由评标委员会按否决投标处理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送达投标地点;在截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收。
第3题:《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定,被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,并提供相关证据。公告部门接到书面申请后,应在()个工作日内进行核对。
A.5
B.7
C.10
D.14
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是公告的变更。《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定,被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,并提供相关证据。公告部门接到书面申请后,应在5个工作日内进行核对。
第4题:施工企业发生以下情形,建设单位请求解除施工合同,人民法院应予支持的是()。
A.已经完成的建设工程质量不合格的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包.违法分包的
D.合同约定的期限内没有完工的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A是不合格且拒绝修复的,B是承包人解除施工合同的情形,D没有完工且在发包人催告的合理期限仍没有完工。P126
第5题:甲公司收到乙公司发来的订货要约后,随即又收到了乙公司取消订货的通知,甲公司对此未予理睬,仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货,因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。所以其要约丧失法律效力。
第6题:关于劳动争议解决方式的说法,正确的是()。
A.用人单位与劳动者发生劳动争议的,劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解
B.用人单位与劳动者发生劳动争议,劳动者可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼,也可以自行和解
C.企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表.劳动行政部门代表组成
D.用人单位与劳动者发生劳动争议的,可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:用人单位与劳动者发生劳动争议的,劳动者可以先申请本单位劳动争议调解委员会调解,A错误;企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表组成,没有劳动行政部门代表组成,C错误;仲裁向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,所以D错误。P150
第7题:某工地发生了安全事故,造成3人死亡,按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定,该事故属于()。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一些
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:1.特别重大故事。是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;2.重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;3.较大事故。是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;4.一般事故。是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故,这里所称的"以上"包括本数,所称"以下"不包括本数。
第8题:根据《建筑业企业资质管理规定》,不属于建筑业企业资质序列的是()。
A.工程总承包
B.施工总承包
C.专业承包
D.施工劳务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑业企业资质管理规定》中规定,建筑业企业资质分为施工总承包.专业承包和施工劳务三个序列。
第9题:下列情形中,属于要约不发生法律效力的是()
A.拒绝要约的通知到达要约人
B.承诺期满,受要约人未作出承诺
C.受要约人对要约内容作出实质性修改
D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:撤回要约的通知与要约同事到达受要约人,属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。
第10题:关于融资租赁合同的说法,正确的是()。
A.承租人破产的,租赁物属于破产财产
B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利
C.出卖人不履行买卖合同义务的,由出租人行使索赔的权利
D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式。融资租赁合同涉及出租人.出卖人和承租人三方主体。通常的做法是,承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁物,由出租人向出卖人支付价款,并由出卖人向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务,而承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人承担义务。
第11题:赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼,以下说法正确的是()。
A.此案应由中级人民法院管辖
B.此案应由赵某住所地人民法院管辖
C.此案应由周某住所地人民法院管辖
D.此案应由周某租住房屋所在地人民法院管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。其中,公民的住所地是指该公民的户籍所在地。经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方,但公民住院就医的地方除外。
第12题:关于合同成立地点的说法,正确的是()
A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中,收件人任一营业地为合同成立地点
D.承诺生效地点为合同成立地点
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同成立地点:承诺生效的地点为合同成立地点,数据电文形式订立合同的,以收件人的主营业地为合同成立地,无主营业地的,以经常居住地为合同成立地,当事人有约定的从其约定;书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。
第13题:某工程竣工验收合格后第11年内,部分梁板发生不同程度的断裂,经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由()。
A.建设单位维修并承担维修费用
B.施工单位维修并承担维修费用
C.施工单位维修,设计单位承担维修费用
D.施工单位维修,混凝土供应单位承担维修费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。对于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当按下述原则处理:(1)施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷,由施工单位负责返修并承担经济责任。(2)由于设计问题造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。(3)因建筑材料.构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的,由施工单位承担经济责任;属于建设单位采购的,由建设单位承担经济责任。(4)因建设单位(含监理单位)错误管理而造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修,其经济责任由建设单位承担;如属监理单位责任,则由建设单位向监理单位索赔。(5)因使用单位使用不当造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,其经济责任由使用单位自行负责。(6)因地震.台风.洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题,先由施工单位负责维修,建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。
第14题:2013年3月1日,张某下班回家路过某建筑施工工地时,不幸被掉下的石灰粉包砸中,弄伤双眼,共花去医疗费8000余元。张某可依()原因请求施工单位赔偿。
A.违约责任
B.不当得利
C.侵权行为
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:侵权,是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。《侵权责任法》规定,建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害,所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。
第15题:施工企业取得法人资格的时间为()日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.工商行政管理机关核准登记
D.建设行政主管部门颁发资质证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工企业是以盈利为目的的企业法人,必须依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格,即工商登记意味着企业法人成立。
第16题:当事人之间订立转让不动产物权的合同,未办理物权登记的,除法律另有规定或者合同另有约定外()
A.合同不生效
B.合同无效
C.合同终止
D.不影响合同效力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同效力。
第17题:施工单位在施工中偷工减料,但情节较轻的,则应承担的法律责任是()。
A.责令改正
B.责令停业整顿
C.降低资质等级
D.吊销资质证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》第74条规定,建筑施工企业在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的,责令改正,处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工.修理,并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第18题:关于安全专项施工方案实施的说法,正确的是()。
A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员,对现场实施监督
B.发现不按照专项方案施工的,报建设单位后整改
C.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况
D.发现有危及人身安全隐患时,立即组织作业人员撤离
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的,应当要求其立即整改;发现有危及人身安全紧急情况的,应当立即组织作业人员撤离危险区域。施工单位技术负责人应当定期巡査专项方案实施情况。
第19题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,()建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后,发包人或监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查,()承包人应遵照执行,并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
第20题:一所小学教学楼2013年3月10日完工,3月12日施工单位向这所学校递交竣工验收报告,3月18日该工程竣工验收合格。按照《建设工程质量管理条例》,该工程给排水工程最低应该保修到()。
A.2015年3月9日
B.2015年3月11日
C.2015年3月17日
D.2018年3月17日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期是2年,保修期从竣工验收合格之日起计算。
第21题:(1)下列情形中,属于弄虚作假.骗取中标的情形是()
A.共同抬高投标报价
B.借用他人资质证书
C.行贿评标专家谋取高分
D.低价中标.高价索赔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《招标投标法》规定,投标人“不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标”。《招标投标法实施条例》进一步规定,使用通过受让或者租借等方式获取的资格.资质证书投标的,属于《招标投标法》第33条规定的以他人名义投标。投标人有下列情形之一的,属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为:使用伪造.变造的许可证件;(2)提供虚假的财务状况或者业绩;(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历.劳动关系证明;(4)提供虚假的信用状况;(5)其他弄虚作假的行为。P87
第22题:国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()。
A.占有权
B.使用权
C.收益权
D.所有权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有.使用和收益的权利。
第23题:建设工程一切险的保险终止日应为()之日。
A.工程竣工验收
B.工程验收合格
C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日
D.合同双方约定的终止日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日。
第24题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程,建设单位在办理用地批准手续前,必须先取得该工程的()。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.质量安全报建手续
D.建设用地规划许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目,经有关部门批准.核准.备案后,建设单位应当向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请,经县级以上人民政府审批后,由土地主管部门划拨土地。
第25题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中,该律师享有代理权的是()。
A.放弃诉讼请求
B.与对方当事人进行和解
C.提起上诉
D.提供证据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求,进行和解,提起反诉或上诉,必须有委托人的特别授权。授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情况下,不能认定为诉讼代理人已获得特别授权。P312
第26题:某办公楼项目实行施工总承包,装饰部分施工实行专业分包,在装饰施工中发生重大安全生产事故,则应由()将事故情况上报安全监督部门
A.建设单位
B.施工总承包单位
C.分包单位
D.现场监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定,实行施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。
第27题:关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法,正确的是()。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,降低或吊销资质
B.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用
C.建筑业企业申请资质升级.资质增项,在申请之日起半年内,未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的,资质许可机关不予批准其申请
D.缺陷责任期结束,由承包人原因造成的缺陷,可免除对工程的维修和损失赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:下列变更中,属于完全狭义的合同变更的是()
A.客体。内容均变更
B.主体。客体均变更
C.主体。内容均变更
D.形式。主体均变更
正确答案:查看最佳答案
参考解析:狭义的合同变更不包括主体变更。
第29题:关于电子招标投标的说法,正确的是()。
A.投标人在投标截止时间前不得补充.修改或者撤回投标文件
B.投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤销投标文件
C.投标人在投标截止时间后送达的投标文件,电子招标投标交易平台不得拒收
D.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交
正确答案:查看最佳答案
第30题:关于民事诉讼送达的说法,正确的是()。
A.送达诉讼文书必须有送达回证
B.诉讼文书寄出的日期为送达日期
C.受送达人被监禁的,应当公告送达
D.直接送达诉讼文书有困难的,应当公告送达
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:既有居住建筑的建筑节能改造费用,由()负担。
A.政府全部
B.房屋公共维修基金
C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同
正确答案:查看最佳答案
第32题:以下案件中构成工程重大安全事故罪的是()。
A.桥梁施工中,施工企业不按图施工,钻孔灌注桩配筋不足.混凝土强度不够,竣工前夕,桥梁突然下沉坍塌,造成直接经济损失500万元
B.节能改造施工中未通知居民撤离。电焊工无特种作业操作资格证,在施工中违章操作,不慎引发保温层大火,致使居民多人死亡
C.某高层住宅楼施工中,一载满作业工人的施工升降机在运行中突然失控冲顶,从高处坠落,造成升降机中9名工人全部遇难
D.住宅楼施工中,开发商负责人将土方发包给不具有施工资质的单位,随意指示将土方堆放在大楼一侧,土压力过大超过桩基的抗侧能力,致使整栋大楼倒塌,1名工人身亡
正确答案:查看最佳答案
参考解析:D比较难,该案中既不属于偷工减料导致永久工程垮塌,也不属于临时工程临时设施不符合国家标准,而应认定为开发商负责人“违章指挥”。
第33题:根据《建筑法》,下列不属于违法分包的是()。
A.建设工程总承包合同中未有约定而分包的
B.未经建设单位认可而分包的
C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
D.分包单位将其承包的建设工程的劳务再分包的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,违法分包,是指下列行为:(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;(2)建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。
第34题:施工单位偷工减料,降低工程质量标准,导致整栋建筑倒塌,12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪.
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《刑法》第137条规定,建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役。并处罚金;后果特别严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。本题中施工单位“偷工减料,降低工程质量标准”属于工程重大安全事故罪的客观表现。
第35题:施工企业因下列情形提起行政诉讼,人民法院不予受理的是()。
A.对吊销其资质证书不服的
B.对查封其财产不服的
C.认为行政机关侵犯其中标权利的
D.认为某省人民政府制定的规章违法的
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《民事诉讼法》,下列证据中,属于书证的是()。
A.录音录像材料
B.建筑材料样品
C.工程质量鉴定报告
D.施工合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件
D.勘察.设计.施工.工程监理等单位已分别签署质量合格文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是竣工验收应当具备的法定条件。《建设工程质量管理条例》规定,建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的,方可交付使用。
第38题:下列关于合同转让的说法,根据《合同法》的规定,正确的是()。
A.债务人转让义务,须征得债权人同意后转让方可有效
B.合同的权利转让,须征得债务人同意后转让方可有效
C.合同的权利义务的一并转让可以是全部或部分的权利义务
D.通过招标发包订立的建设工程施工合同,承包人可以进行合同的一并转让
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查合同转让。合同转让包括权利的转让.义务的转让.权利和义务的概括转让。债权人转让债权时,不需征得债务人同意,但要通知债务人,B错误。债务人转让义务的,须征得债权人同意后转让方可生效,A正确。合同的权利义务一并转让,是指合同一方当事人将其权利和义务一并转让给第三人,是全部转让,C错误。通过招标发包而订立的建设工程施工合同,承包人如果将合同一并转让,本质上是转包,转包是违法的,D错误。
第39题:建造师执业资格注册有效期一般为()年。期满前3个月应持证到原发证机构办理再次注册手续。
A.1
B.3
C.5
D.6
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建造师执业资格注册有效期一般为3年
第40题:《固体废物污染环境防治法》规定,转移固体废弃物,应向()的省环保部门报告,并应经接受地省环保部门的许可。
A.移人地
B.移出地
C.途经地
D.接受地
正确答案:查看最佳答案
参考解析:转移固体废物出省.自治区.直辖市行政区域贮存.处置的,应当向固体废物移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后,方可批准转移该固体废物出省.自治区.直辖市行政区域。未经批准的,不得转移。
第41题:行政机关未提出书面答复.提交当初作出具体行政行为的证据,行政复议机关可以作出()的决定。
A.责令其提交
B.维持该具体行政行为
C.撤销该具体行政行为
D.驳回复议申请
正确答案:查看最佳答案
参考解析:被申请人不按照法律规定提出书面答复,提交当初作出具体行政行为的证据.依据和其他材料的,视为该具体行政行为没有证据.依据,决定撤销该具体行政行为。
第42题:保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的()限额。
A.最低
B.实际损失
C.损失后评估
D.最高
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的()。
A.25%
B.80%
C.35%
D.75%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查。
第44题:·关于建设工程施工合同变更的说法,正确的是()。
A.合同变更内容约定不明确,推定为未变更
B.合同变更与工程变更范围一致
C.合同变更协议自签字之日起生效
D.发包人可依据其单方意见变更合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同的变更。选项B,合同变更的范围广于工程变更;选项C,双方当事人协商一致,就可以进行合同变更;选项D,合同变更不能单方进行。P124。
第45题:分包人要求总承包人支付工程欠款150万元,总包人却以发包人尚有应付工程款200万未付为由拒绝付款,分包人多次催款未果,直接以自己名义向法院起诉发包人,要求支付150万元欠款及其利息。关于分包人行为的说法,正确的是()。
A.起诉讼有法律依据
B.只能以总包人的名议起诉
C.只能起诉总包人
D.属于行使代位权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是代位权
第46题:关于承揽合问当事人权利义务的说法,正确的是()。
A.定作人不得中途变更承揽工作的要求
B.定作人提供的材料不符合约定的,承揽人可以自行更换材料
C.承揽人向定作人交付工作成果的,定作人应当验收该工作成果
D.定作人可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
第47题:·甲机构设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同,将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆塔式起重机械租赁给乙公司使用。根据相关法律规定,下列可以使租赁合同有效的情况有()。
A.甲公司及时通知丙公司租赁合同内容
B.丙公司追认租赁合同效力
C.乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆塔式起重机
D.乙公司行使催告权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是效力待定合同。效力待定合同中无权处分行为:经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的,合同有效。P123。
第48题:根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》,高危企业新职工安全培训合格后,要在经验丰富的工人师傅带领下,实习至少()后方可独立上岗。
A.6个月
B.3个月
C.2个月
D.1个月
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:高危企业新职工安全培训合格后,要在经验丰富的工人师傅带领下,实习至少2个月后方可独立上岗。
第49题:根据《绿色施工导则》,建筑垃极的再利用和回收率力争达到()。
A.20%
B.40%
C.50%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《绿色施工导则》规定,制定建筑垃圾减量化计划,如住宅建筑,每万平方米的建筑垃圾不宜超过400T。加强建筑垃圾的回收再利用,()力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾,可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率,力争再利用率大于50%。
第50题:某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用,按照《建设工程质量管理条例》的规定,建设单位应当在()前,将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。
A.2006年9月30日
B.2006年10月15日
C.2006年11月15日
D.2006年12月15日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《建设工程质量管理条例》的规定,建设单位应当在工程竣工验收合格之日起15日内履行工程竣工验收备案手续。
第51题:关于施工合同变更的说法,正确的是()。
A.合同变更应当办理批准.登记手续
B.合同变更内容约定不明确的,推定为未变更
C.工程变更必将导致合同变更
D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()
A.代理人超越代理权订立的合同
B.因重大误解而订立的合同
C.造成对方人身伤害。财产损失可以免责的合同
D.以合法形式掩盖非法目的合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同,可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。
第53题:行政责任的承担方式包括行政处罚和()。
A.行政复议
B.行政处分
C.行政赔偿
D.行政许可
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定,但尚未构成犯罪的行为,依法应承担的行政法律后果,包括行政处罚和行政处分。
第54题:根据《合同法》,下列合同转让产生法律效力的是()
A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人
B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂,并通知了建设单位
C.建设单位到期不能支付工程款,书面通知施工企业将债务转让给第三人
D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:根据《招标投标法》,招标项目属于建设施工的,投标文件应当()
A.包括拟用于完成招标项目的机械设备
B.由投标人自行编制
C.完全响应招标文件各项目要求
D.包括投标担保
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理.业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。
第56题:根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位中负有"对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录"职责的是()。
A.主要负责人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.法定代表人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位主要负责人在安全生产方面的主要职责为:(1)建立.健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度;(2)制订安全生产规章制度和操作规程;(3)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(4)对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。
第57题:页从中止诉讼时效的原因消除之日起,诉讼时效期间()计算。
A.不再
B.重新
C.继续
D.单独
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《民法通则》第139条规定,在诉讼时效期间的最后六个月,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起,诉讼时效期间继续计算。
第58题:关于仲裁裁决执行效力的说法,正确的是()。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行
B.仲裁裁决只在国内生效
C.当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖
D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误,一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向人民法院申请执行;B错误,仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或者地区,均可以得到承认和执行;C错误,当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖D正确,申请仲裁裁决强制执行的期间为2年。P337
第59题:当事人申请执行仲裁裁决,应当向()提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.仲裁委员会所在地的基层人民法院
D.被执行人所在地或被执行财产所在地的中级人民法院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查仲裁裁决的执行。当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:关于施工企业项目经理部的说法,正确的是()。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理经施工企业授权管理施工项目
C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
D.项目经理是施工企业的内部岗位
E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。选项A,项目经理部不具备法人资格,而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构;选项E,项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。
第61题:下列关于联合体承包工程的表述中,正确的有()。
A.联合体只能按成员中资质等级低的单位的业务许可范围承包工程
B.联合体各方对承包合同的履行承担连带责任
C.如果出现赔偿责任,建设单位只能向联合体索赔
D.联合体承包工程不利于规避承包风险
E.联合体成员组成非法人联合体以承包工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:联合体各成员就承包合同的履行对建设单位承担法定的连带责任,如果出现赔偿责任,建设单位有权向其任何一方请求赔德;被请求方不得拒绝。此外,联合体承包有利于成员之间的优势互补,能有效规避承包风险。因此本题的C.D选项错误,A.B.E为正确选项。
第62题:仲裁协议应当具备的内容有()。
A.仲裁事项
B.具体的仲裁请求和事实.理由
C.仲裁委员会的住所地
D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁委员会
正确答案:查看最佳答案
参考解析:仲裁协议应当具有下列内容:(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备,仲裁协议才能有效。
第63题:下列责任中,属于行政处罚的有()。
A.罚金
B.责令停产停业
C.暂扣或者吊销执照
D.行政拘留
E.赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程行政处罚的种类及承担方式。行政处罚有:警告.罚款.没收违法所得.没收非法财物.责令停产停业.暂扣或者吊销许可证(执照).行政拘留。
第64题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,下列情形中,属于违法分包的有()。
A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的
B.未经建设单位同意将工程分包的
C.分包单位将分包工程再分包的
D.将钢结构工程分包的
E.分包单位将劳务作业分包的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:违法分包:①施工单位将工程分包给个人的;②施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;③施工合同中没有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;④施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的,钢结构工程除外;⑤专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;⑥劳务分包单位将其承包的劳务再分包的;⑦劳务分包单位除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款.周转材料款和大中型施工机械设备费用的;⑧法律法规规定的其他违法分包行为。P100
第65题:下列建设工程安全生产责任中,属于工程建立单位安全职责的有()
A.审查安全技术措施或专项施工方案
B.编制安全技术措施或专项施工方案
C.对施工现场的安全生产负总则
D.对施工安全事故隐患提出整改要求
E.出现安全事故,负责成立事故调查组
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程监理单位的安全责任。工程监理单位的安全责任包括:对安全技术措施或专项施工方案进行审查;依法对施工安全施工隐患进行处理;承担建设工程安全生产的监理责任。P246-247
第66题:某建设工程因中途停建,建设单位与施工企业拟解除施工合同,根据《合同法》,该施工合同解除后,不影响合同中()条款的效力。
A.全国履行
B.履约担保
C.结算和清理
D.争议解决
E.竣工验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同解除,不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。
第67题:(1)下列情形中,依法可以不招标的项目有()。
A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目
B.采购人的全资子公司能够自行建设的
C.需要向原中标人采购工程,否则将影响施工或者功能配套要求的
D.只有少量潜在投标人可供选择的项目
E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:可以不招标:涉及国家安全.国家秘密.抢险救灾或者利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工等特殊情况而不适宜招标的;(2)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(3)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或提供;(5)需要向原中标人采购否则影响施工或功能配套要求;(6)国家规定的其他情形。P75
第68题:下列法人中,属于特别法人的有()。
A.清华大学
B.京东股份有限公司
C.庆丰包子铺
D.北京市政府
E.华西村农业生产大队
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是法人的分类。选项A属于非营利法人;选项B属于营利法人;选项C属于营利法人。
第69题:下列关于证据保全的说法,正确的是()。
A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据
B.人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在48小时内作出裁定
C.当事人申请证据保全,不必提供担保
D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁,人民法院应当解除保全
E.人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前,向证据所在地.被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的,人民法院采取保全措施,可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,裁定驳回申请。人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全,人民法院接受申请后,必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的,人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场。故选项A.B.E正确。
第70题:2012年9月5日,甲乙签订建材买卖合同,总价款为200万元,约定由甲()支付定金50万元。由于资金周转困难,甲于9月30日交付了45万元,乙予以签收,则()。
A.定金合同为担保合同,是从合同
B.定金合同自9月30日成立
C.买卖合同自9月30日成立
D.若卖方不能交付货物,应返还100万元
E.若买方不履行购买义务,仍可以要求卖方返还5万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查定金的相关内容。本题中,建材买卖合同为主合同,定金合同作为担保合同,是从合同,A正确。定金合同属于实际合同,从定金实际交付之日起生效:因此B正确。买卖合同作为主合同,其成立自买卖双方当事人意思达成一致之日,即2012年9月5日,C错误。《民法通则》规定,给付定金的一方不履行债务的,无权要求返还定金;接受定金的一方不履行债务的,应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定,但不得超过主同标的额的20%。因此,9月30日支付的定金45万元,只有40万元为定金,另外5万不是定金,因此当卖方(收受定金一方)违约时,应当双倍返还定金即返还80万元以及多支付的5万元共计85万元,所以D错误。若买方违约,定金40万元没收,但5万元应返回,E正确。
第71题:某律师接受当事人委托参加民事诉讼,以下属于委托代理权消灭的原因有()
A.诉讼终结
B.当事人解除委托
C.代理人辞去委托
D.委托代理人死亡
E.委托代理人有过错
正确答案:查看最佳答案
参考解析:委托代理权可以因诉讼终结,当事人解除委托.代理人辞去委托.委托代理人死亡或丧失行为能力而消灭。
第72题:关于招标代理机构的说法,正确的有()。
A.招标人委托招标的,招标人有权自行选择招标代理机构
B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标
C.招标代理机构是社会中介组织
D.未经招标人同意,招标代理机构不得向他人转让代理业务
E.工程招标代理机构可以与招标工程的投标人有合作经营关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核点为招标代理机构的委托。招标人委托招标的,招标人有权自行选择招标代理机构,任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。未经招标人同意,工程招标代理机构不得向他人转让代理业务。工程招标代理机构不得与被代理招标工程的投标人有隶属关系.合作经营关系或其他利益关系。
第73题:民事法律关系的主体包括()
A.法人
B.财物
C.权利义务
D.行为
E.自然人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:民事法律关系的主体,是指民事法律关系中享受权利,承担义务的当事人和参与者,包括自然人,法人和其他组织。
第74题:(1)下列情形中,视为投标人相互串通投标的有()。
A.不同投标人的投标文件由同一人编制
B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标
E.投标人之间约定部分投标人放弃投标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:视为串通投标的情形:不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出P86
第75题:债的产生根据有()。
A.合同
B.侵权
C.不当得利
D.无因管理
E.支付价款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:法人应当具备的条件有()。
A.依法成立
B.有自己的场所
C.有必要的财产或者经费
D.有自己的名称.组织机构
E.能够独立承担无限民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用。法人应具备的条件:依法成立;应当有自己的名称.组织机构.住所.财产或者经费;能够独立承担民事责任;有法定代表人。
第77题:根据《产品质量法》,生产者不得()
A.生产国家命令淘汰的产品
B.伪造或者占用他人的厂名
C.对产品使用性能瑕疵作出说明
D.伪造或者冒用认证标志等质量标志
E.以不合格产品冒充合格产品
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为:不得生产国家明令淘汰的产品,如危害物超标的建筑装修装饰材料不得伪造产地,不得伪造或毛用他人厂名.厂址不得伪造或者冒用认证质量标志不得参杂.不得以假充真.以次充好.不得以不合格产品冒充合格产品
第78题::关于施工许可证的法定批准条件说法,正确的有()。
A.己经确定施工企业
B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料,施工图设计文件己按规定迕行审查
C.建设资金已经落实
D.按照规定需要委托监理的工程己经委托监理
E.按照国务院规定的权限和程序己批准开工报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑考试题库--2021年安徽省二级建造师试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:申请领取施工许可证,应当具备下列条件:有地有规划,有人有图纸,有钱有安全质量方面的掑施,拆迁满足要求,监理消防满足要求。
第79题:下列建设工程施工合同中,属于无效的有()。
A.承包人对工程内容有重大误解订立的
B.未取得相应施工企业资质的承包人订立的
C.建设工程必须进行招标而未招标订立的
D.承包人胁迫发包人订立的
E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的
正确答案:查看最佳答案
转载请注明出处:考试题库网
本文地址:2021年安徽省二级建造师试题